Договор купли продажи бассейна

ДОГОВОР
купли-продажи бассейна (с условием о монтаже; оплата частями)

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплектующие бассейна фирмы _________________, именуем__ в дальнейшем «Товар», а также произвести монтаж и пуск-наладку бассейна из проданных Покупателю комплектующих в соответствии с согласованным с Покупателем проектом (Приложение N 1 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы. Комплектность Товара определяется в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Продавец осуществляет гарантийный ремонт Товара при соблюдении Покупателем правил эксплуатации бассейна и фильтрующей установки согласно предоставляемому Продавцом «Руководству по эксплуатации». Обслуживание бассейна может осуществляться по соответствующему договору, который будет заключен между сторонами после монтажа и пуска-наладки бассейна.

1.3. Работы, предусмотренные настоящим договором, Продавец вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением третьих лиц.

1.4. Продавец и Покупатель согласуют эскизный проект бассейна фирмы _________ (Приложение N 2) и технологию его монтажа, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. Продавец несет ответственность за соблюдение указанного проекта в процессе работ по монтажу бассейна. Покупатель несет ответственность за то, что проведение работ по монтажу бассейна в соответствии с проектом возможно и безопасно.

2.1. Стоимость Товара составляет _____ (________) рублей, в т.ч. НДС — __%.

2.1.1. Стоимость работ по проведению монтажа, пусконаладочных работ и дополнительных затрат составляет _____ (_________) рублей, в т.ч. НДС — __%.

2.2. Общая стоимость настоящего договора составляет ______ (_______) рублей, в т.ч. НДС — __%.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Покупатель в течение __ (_____) банковских дней с момента подписания настоящего договора осуществляет предоплату в размере ____% от стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

3.2. Оставшиеся _____% от стоимости Товара, а также ____% от стоимости работ, указанной в подп. 2.1.1 настоящего договора, Покупатель оплачивает в момент поставки Товара на объект.

3.3. Оставшиеся ___% от стоимости работ, указанной в подп. 2.1.1 настоящего договора, Покупатель оплачивает в течение ____ дней после подписания акта приема-сдачи работ.

3.4. Оплата производится на основании счетов, выставляемых Продавцом, в рублях РФ в соответствии с п. 2.2 настоящего договора на расчетный счет Продавца.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА

4.1. Доставка Товара осуществляется Продавцом к месту монтажа Товара (далее — «Объект»), расположенному по адресу: ________________.
Разгрузку комплектующих бассейна и их сохранность на Объекте обеспечивает Покупатель.

Схема проезда прилагается.

4.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель — принять его в срок не позднее семи дней после получения Продавцом предоплаты (п. 3.1 настоящего договора) по накладной приемки-передачи. Полная поставка комплектующих в соответствии со спецификацией может быть осуществлена Продавцом по мере необходимости в процессе монтажа и пусконаладочных работ.

4.3. Право собственности и риск случайной порчи и гибели Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

4.4. Продавец обязан обеспечить прибытие специалистов для начала монтажа в течение _______ дней после поступления Товара на Объект.
Работы по монтажу ванны бассейна должны быть выполнены Продавцом в течение ____ (______) недель с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению сторон.

4.5. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному проекту по просьбе или вине Покупателя срок завершения работ соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.
После упомянутой приостановки на срок более одного месяца стороны подписывают промежуточный акт о выполненных работах и Продавец оценивает, а Покупатель оплачивает часть стоимости работ за фактически выполненный на момент приостановки объем работ. Продавец обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через ______ дней после указанной Покупателем даты возобновления работ.

4.6. Покупатель гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления работ по монтажу и пусконаладке.

4.7. Выполнение Продавцом по просьбе Покупателя дополнительных работ или применение дополнительных материалов сверх предусмотренных в проекте возможно за согласованную сторонами дополнительную плату и после подписания соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору.

4.8. Покупатель к моменту начала работ Продавцом выполняет подготовительные работы согласно Приложению N 2 и обеспечивает наличие:
а) магистрального водопровода с питьевой водой по СанПиН 2.2.568-96 на расстоянии не более 20 м до бассейна;
б) электросети переменного тока, удовлетворяющей требованиям подключения оборудования бассейна в соответствии с проектом;
в) подъездных дорог вплотную к месту установки бассейна для подачи бетона в котлован и отсыпа выбранной земли;
г) освещения места работ;
д) теплого бытового помещения для проживания бригады из трех человек.

4.9. В случае несвоевременного выполнения Покупателем хотя бы одного из упомянутых в п. 4.8 требований, что отражается в составленном сторонами акте осмотра Объекта, срок завершения монтажа ванны бассейна соразмерно отодвигается на время задержки.

4.10. После окончания работ по монтажу ванны бассейна стороны подписывают промежуточный акт о выполненных работах.

4.11. На заполнение бассейна водой, соответствующей СанПиН 2.2.568-96, до уровня, указанного Продавцом, Покупателю отводится три дня.

4.12. Пуск-наладка оборудования бассейна осуществляется Продавцом после заполнения Покупателем бассейна водой до указанного Продавцом уровня. Пуск-наладка оборудования бассейна осуществляется Продавцом в течение ____ (______) дней с момента заполнения бассейна водой.

4.13. По окончании пуска-наладки бассейна стороны в течение ____ дней подписывают акт приема-сдачи работ.

4.14. Продавец обязуется предоставить «Руководство по эксплуатации бассейна» и инструкцию по использованию оборудования бассейна, а также комплект химикатов по обработке воды.

5. ПРИЕМКА ПОКУПАТЕЛЕМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПРОДАВЦОМ

5.1. Покупатель обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Продавца осмотреть и принять выполненную работу по акту приемки-сдачи, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Продавцу.

5.2. Покупатель, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

5.3. Покупатель, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.4. Покупатель, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Продавца в разумный срок по их обнаружении.

5.5. При уклонении Покупателя от принятия выполненной работы Продавец вправе по истечении ___ дней со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Покупателю, самостоятельно составить акт приемки-сдачи с указанием в нем объема выполненных работ и других сведений, а также со ссылкой на то, что Покупатель отказывается или уклоняется от приемки работ и подписания акта.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя фирмы ___________ и образцам, продемонстрированным Покупателю Продавцом.

6.2. Гарантийный срок на установленное оборудование бассейна составляет ______ год, а на ванну бассейна — _____ лет с момента сдачи бассейна в эксплуатацию (подписания акта приема-сдачи работ).

7.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения договора в отношении не допоставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

7.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить сертификаты, выдаваемые торговой палатой.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.

8.2. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение ___ (______) дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца непосредственно на Объект.

8.3. Если Продавец не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 4.4, то он выплачивает Покупателю пеню в размере ___% от стоимости договора, указанной в п. 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки, но не более ___% от этой стоимости. Пеня начисляется с момента направления письменной претензии Покупателя в адрес Продавца.

8.4. В случае нарушения пунктов 3.2, 3.3 настоящего договора Покупатель уплачивает пеню в размере ____% от стоимости договора, указанной в п. 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки, но не более __% от этой суммы. Пеня начисляется с момента направления письменной претензии Продавца в адрес Покупателя.

8.5. В случае приостановки работ по вине Покупателя на срок более __ (_____) месяцев Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере ___% от суммы договора.

8.6. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 3.1 настоящего договора, более чем на _____ месяца, Продавец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Ознакомьтесь так же:  Нужна ли доверенность от родителей

8.7. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 4.5 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере __% от стоимости договора, указанной в п. 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки. Пеня начисляется с момента направления письменной претензии Продавца в адрес Покупателя.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.2. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде г. ____________.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания.

9.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.
Приложения:
Приложение N 1. Примерный перечень работ, выполняемых Продавцом.

Приложение N 2. Примерный перечень работ, выполняемых Покупателем.

Договор купли продажи бассейна

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Договор
купли-продажи бассейна

«__» ____________ 20 __ г.

__________________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________ , действующего на основании ______________ , с одной стороны, и

__________________________ , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________ , действующего на основании ______________ , с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплектующие бассейна ______________ , модель ______________ , объемом _____________ л, именуем__ в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить проданный ему товар, а также выполненные работы по монтажу, пуску, вводу в эксплуатацию бассейна из проданных комплектующих в соответствии с проектом, являющимся Приложением N 1 к настоящему Договору.

1.2. Продавец обязуется выполнить весь комплекс работ по монтажу проданного Покупателю Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе:

— иные возможные работы, необходимые для полного сооружения бассейна и нормальной его эксплуатации.

1.3. Покупатель обязуется создать Продавцу необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Цена Договора. Порядок расчётов

2.1. Стоимость «Товара», указанного в п.1.1 настоящего Договора, составляет _____________ рублей (включая НДС — 18%, либо НДС не облагается), Покупатель дополнительно к стоимости Товара оплачивает монтажные работы _____________ рублей, пусконаладочные работы ______________ рублей.

2.2. Стоимость оборудования и оплату работ, не предусмотренных ни в Договоре, ни в дополнениях к нему, Покупатель вправе не оплачивать.

2.3. Объемы работ, выполненные в счет «непредвиденных затрат», принимаются к оплате после составления Продавцом актов на дополнительные работы и сметы, которые утверждаются Покупателем.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена, обычно это занимает не более нескольких минут.

Приносим извинения за вынужденное неудобство.

Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: [email protected]

Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные
средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.
В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета
списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Если ошибка повторяется, напишите нам на [email protected], мы разберемся.

Что вы получите:

После завершения процесса оплаты вы получите доступ к полному тексту документа, возможность сохранить его в формате .pdf, а также копию документа на свой e-mail. На мобильный телефон придет подтверждение оплаты.

При возникновении проблем свяжитесь с нами по адресу [email protected]

аналогичных документов, доступных с полным текстом:

Право на заключение договора купли-продажи движимого имущества – каменного угля Кузнецкого бассейна угольных разрезов Осинниковский, Краснобродский. Марка «Т». Класс 0-300количестве 50 000 тонн, принадлежащего ОАО «ТГК-1».

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1», 191186, Россия, Санкт-Петербург, Марсово Поле, дом 1, объявляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора купли-продажи движимого имущества – каменного угля Кузнецкого бассейна угольных разрезов Осинниковский, Краснобродский. Марка «Т». Класс 0-300, в количестве 50 000 тонн, принадлежащего ОАО «ТГК-1».

Процедура приема заявок завершается «08» июня 2009 года в 11 часов 30 минут по адресу: 191186, Россия, Санкт-Петербург, Марсово Поле,1, комната 366.

Предмет открытого запроса предложений — право на заключение договора купли-продажи движимого имущества – каменного угля Кузнецкого бассейна угольных разрезов Осинниковский, Краснобродский. Марка «Т». Класс 0-300, в количестве 50 000 тонн, принадлежащего ОАО «ТГК-1».

Имущество обременений не имеет.

Местонахождение имущества: Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ-14, ж.д. станция примыкания — Автово.

Начальная (минимальная) цена лота – без объявления цены.

В открытом запросе предложений могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели , удовлетворяющие следующим требованиям:

— обладающие гражданской правоспособностью для заключения договора;

— имеющие устойчивое финансовое положение, не находящиеся в процессе банкротства и (или) в процессе ликвидации;

— на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест;

— исполняющие свои обязательства по уплате налогов и обязательных платежей;

Комплект документации может быть получен всеми Участниками, начиная с 27 .05.2009г. , после того, как они направят заявление на участие в открытом запросе предложений (заявление составляется на типовом бланке, который прилагается к настоящему извещению) по факсу (812) 494-36-97 ежедневно по рабочим дням (9 00 – 17 00 ).

Контактное лицо по техническим вопросам по телефону в Санкт-Петербурге: (812) 494-33-76, 901-34-95 Федоров Вячеслав Алексеевич.

Описание процедуры открытого запроса предложений содержится в Документации по открытому запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Уведомлению.

Предложение подается путем заполнения полученных форм и направления их по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Марсово Поле, 1 с пометкой: Открытый запрос предложений: « П раво заключения договора купли-продажи движимого имущества – каменного угля Кузнецкого бассейна угольных разрезов Осинниковский, Краснобродский. Марка «Т». Класс 0-300, в количестве 50 000 тонн, принадлежащего ОАО «ТГК-1».

Дата и время окончания приема заявок: 08.06.2009; 11:30.

Остальные и более подробные условия открытого запроса предложений содержатся в Документации по открытому запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Уведомлению.

Уведомление об открытом запросе предложений и сам открытый запрос предложений не являются офертой (или публичной офертой) Заказчика и не накладывают на него никаких обязательств.

Договор купли-продажи комплектующих бассейна (с условием о монтаже; оплата частями)

ДОГОВОР N _____ купли-продажи комплектующих бассейна (с условием о монтаже; оплата частями)

_____________________, именуем___ в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплектующие бассейна, указанные в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту — «Товар»), а также произвести монтажные и пусконаладочные работы установленного оборудования в соответствии с согласованным с Покупателем проектом (далее по тексту — «Работы»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и выполненные Работы .

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Продавец передает Покупателю следующий Товар:

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Продавец и Покупатель согласуют эскизный проект бассейна и технологию его монтажа, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Продавец несет ответственность за соблюдение указанного проекта в процессе выполнения Работ.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

— стандарту N ________________;

— регламенту N ________________.

Общая цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Цена монтажных и пусконаладочных Работ составляет _____ (__________) рублей.

3.3. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей.

3.4. Покупатель уплачивает цену Договора в следующем порядке:

3.4.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от общей цены Товара, указанной в п. 3.1 Договора, что составляет _____ (__________) рублей в течение __________ дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4.2. Оставшаяся часть в размере _____% от общей цены Товара, что составляет _____ (__________) рублей, уплачивается Покупателем в течение __________ дней с даты передачи Товара Покупателем (п. 4.3 настоящего Договора).

3.4.3. Стоимость Работ, установленная п. 3.2 Договора, оплачивается Покупателем в течение ____________ с даты подписания акта приемки выполненных Работ (п. 5.6 настоящего Договора).

3.5. Цена Договора уплачивается Покупателем путем передачи Продавцу наличных денежных средств.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Товар доставляется в место жительства Покупателя по адресу: ______________________________________.

4.2. Товар должен быть передан Покупателю в срок до «____»____________ ____ г.

4.3. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества, комплектности и ассортимента условиям настоящего Договора и принять Товар.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.

4.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

— соразмерного уменьшения цены;

— безвозмездного устранения недостатков в срок не более ___________ с даты __________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

Ознакомьтесь так же:  Срок действия этого предложения

4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

4.7. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования Товара в срок, согласованный Сторонами, но не более _____________ с даты _____________________.

Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.8. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

— принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

— отказаться от всего переданного Товара;

— потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;

— принять весь переданный Товар.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Продавец выполняет Работы в течение ______________ с даты передачи Товара (п. п. 4.2, 4.3 Договора).

5.2. До начала выполнения Работ Покупатель обязан произвести подготовительные работы, необходимые для надлежащего монтажа Товара, а именно: ______________________________.

5.3. Продавец выполняет Работы собственными силами и средствами.

Продавец обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении Работ.

5.4. По завершении монтажных Работ Продавец в присутствии Покупателя выполняет пусконаладочные Работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Осмотр и приемка выполненных Продавцом Работ производится в месте жительства Покупателя, указанном в п. 4.1 Договора, в течение ______________ с момента истечения срока, установленного п. 5.1 настоящего Договора.

5.6. После осмотра результата выполненных Работ Стороны подписывают акт приемки выполненных Работ.

5.7. В случае невыполнения Продавцом Работ, предусмотренных настоящим Договором, в установленный срок Покупатель вправе в разумный срок поручить выполнение Работ третьим лицам за разумную цену либо выполнить Работы своими силами и потребовать от Продавца возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

5.8. В случаях, когда Работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, Покупатель вправе потребовать от Продавца:

— безвозмездного устранения недостатков в течение _______________________;

— соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 5.7 настоящего Договора).

5.9. Гарантийный срок на выполненные Продавцом Работы составляет _______________ и начинает течь с даты подписания акта приемки выполненных Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.4 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 4.5 настоящего Договора, либо срока доукомплектования Товара, установленного п. 4.7 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены соответствующего Товара.

6.4. За нарушение Продавцом срока выполнения Работ, установленного п. 5.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Работ, установленной п. 3.2 настоящего Договора.

6.5. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ, установленного п. 5.8 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Работ, установленной п. 3.2 настоящего Договора.

6.6. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в ______________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Договор купли продажи бассейна

Договор N ____
купли-продажи комплектующих бассейна,
производстве монтажа и пусконаладки бассейна

г. ___________ «___»__________ ____ г.
__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчику комплектующие бассейна фирмы «____________», именуемые в дальнейшем «Товар», а также произвести монтаж и пусконаладку бассейна из проданных Заказчику комплектующих в соответствии с согласованным с Подрядчиком Перечнем работ (Приложение N ___ к настоящему Договору), а Подрядчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы.
Комплектность Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение N ____ к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт Товара при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации бассейна и фильтрующей установки согласно поставляемому Подрядчиком Руководству по эксплуатации. Обслуживание бассейна может осуществляться по соответствующему договору, который будет заключен между Сторонами после монтажа и пусконаладку бассейна.
1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением третьих лиц (вариант: при получении предварительного согласия Заказчика). Ответственность за действия привлеченных третьих лиц несет Подрядчик.
1.4. Подрядчик и Заказчик согласуют эскизный Проект бассейна фирмы «_________» (Приложение N __), являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора, и технологию его монтажа. Подрядчик несет ответственность за соблюдение указанного Проекта в процессе работ по монтажу бассейна. Заказчик несет ответственность за то, что проведение работ по монтажу бассейна в соответствии с Проектом возможно и осуществимо.
1.5. Заказчик приобретает Бассейн для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования.
(Вариант: 1.5. Заказчик приобретает бассейн для использования его в качестве объекта физкультурно-оздоровительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.)

1.6. Расходы на оплату энергии и воды в период пусконаладочных работ несет Заказчик.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара; стоимость работ по монтажу и пусконаладке бассейна; стоимость документации; стоимость обучения Заказчика правилам эксплуатации; консультации Заказчика по вопросам использования бассейна и составляет ____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — ___% ______ (____________) рублей .
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в несколько этапов:
2.2.1. Первый платеж в размере ______% от цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Заказчик обязуется осуществить в течение _____ (__________) банковских (рабочих, календарных) дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.
2.2.2. Второй платеж, который составляет ___% от цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Заказчик уплачивает в течение ____ (___________) календарных (рабочих, банковских) дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта приемки-передачи Товара (Приложение N ___ к настоящему Договору) после поставки Товара на объект.
2.2.3. Третий платеж, который составляет ___% от цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Заказчик уплачивает в течение 3 (трех) календарных (рабочих, банковских) дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта о выполнении и приемке пусконаладочных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
2.3. Оплата производится на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день _____________________ (списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика).

3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА

3.1. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Подрядчика к месту монтажа Товара (далее — на «Объект»), расположенному по адресу: ____________________.
Разгрузку комплектующих бассейна и их сохранность на Объекте обеспечивает Заказчик (вариант: осуществляется силами и за счет Подрядчика).
Схема проезда прилагается (Приложение N ___ к настоящему Договору).
3.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик — принять его в срок не позднее семи календарных (рабочих) дней с момента получения Подрядчиком предоплаты (пп. 2.2.1 настоящего Договора) по акту приемки-передачи (Приложение N ___ к настоящему Договору). Полная поставка комплектующих в соответствии со Спецификацией может быть осуществлена Подрядчиком по мере необходимости в процессе монтажа и пусконаладочных работ.
3.3. Право собственности и риск случайной порчи и гибели Товара переходят к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара уполномоченными представителями обеих Сторон.
3.4. Подрядчик обязан обеспечить прибытие специалистов для начала монтажа в течение __ (________) календарных (рабочих) дней после поступления Товара на Объект.
Работы по монтажу ванны бассейна должны быть выполнены Подрядчиком в течение __ (____) календарных (рабочих) дней с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения.
Работы по монтажу бассейна должны быть осуществлены в два этапа.
На первом этапе Подрядчик обязуется осуществить монтаж _____________. Срок выполнения первого этапа работ — ___ (_________) дней с момента поступления Товара на Объект. Первый этап работ считается выполненным Подрядчиком с момента подписания обеими Сторонами промежуточного акта приема-сдачи первого этапа выполненных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
На втором этапе Подрядчик обязуется осуществить пусконаладочные работы _______________. Срок выполнения второго этапа работ — ___ (__________) календарных (рабочих) дней с момента окончания первого этапа работ. Второй этап работ считается выполненным с момента подписания обеими Сторонами акта о выполнении и приемке пусконаладочных работ.
3.5. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному Проекту по просьбе или вине Заказчика срок завершения работ соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.
После упомянутой приостановки на срок более одного месяца Стороны подписывают промежуточный акт приема-сдачи выполненных работ и Подрядчик оценивает, а Заказчик оплачивает часть стоимости работ за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.
Подрядчик обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через ___ (_______) календарных (рабочих) дней после указанной Заказчиком даты возобновления работ.
3.6. Заказчик гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления работ по монтажу и пусконаладке.
3.7. Выполнение Подрядчиком по просьбе Заказчика дополнительных работ или применение дополнительных материалов сверх предусмотренных в эскизном Проекте возможно за согласованную Сторонами дополнительную плату и после подписания соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.
3.8. Заказчик к моменту начала работ Подрядчиком выполняет подготовительные работы согласно Перечню работ и обеспечивает наличие:
а) магистрального водопровода на расстоянии не более 20 м до бассейна;
б) электросети переменного тока, удовлетворяющей требованиям подключения оборудования бассейна в соответствии с Проектом;
в) подъездных дорог вплотную к месту установки бассейна для подачи бетона в котлован и отсыпа выбранной земли;
г) освещения места работ;
д) теплого бытового помещения для проживания бригады из трех человек.
3.9. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком хотя бы одного из упомянутых в п. 3.8 и Перечне работ настоящего Договора требований, что отражается в составленном Сторонами акте об осмотре Объекта (Приложение N ___ к настоящему Договору), срок завершения монтажа ванны бассейна соразмерно отодвигается на время задержки.
3.10. Подрядчик обязуется предоставить Руководство по эксплуатации бассейна и инструкцию по использованию оборудования бассейна, а также комплект химикатов по обработке воды.

Ознакомьтесь так же:  Регистрация ооо и ип в саратове

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКОМ

4.1. Заказчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные монтажные и пусконаладочные работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах при их приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в указанном акте были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.3. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненных работ Подрядчик вправе по истечении 3 (трех) календарных (рабочих) дней со дня, когда согласно настоящему Договору результат работ должен был быть передан Заказчику, самостоятельно составить акт приема-сдачи работ с указанием в нем объема выполненных работ и других сведений, а также со ссылкой на то, что Заказчик отказывается или уклоняется от приемки работ и подписания акта.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя фирмы «___________» и образцам, продемонстрированным Заказчику Подрядчиком.
5.2. Гарантийный срок на установленное оборудование бассейна составляет ___, а на ванну бассейна — ___ лет с момента сдачи бассейна в эксплуатацию (подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта о выполнении и приемке пусконаладочных работ).

6.1. Если какая-либо из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства и их последствия. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении недопоставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнить обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.
6.2. Надлежащим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить документы, выдаваемые торгово-промышленной палатой.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Подрядчик обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение ____ (___________) календарных (рабочих) дней после получения соответствующего уведомления от Заказчика. Доставка осуществляется силами и за счет Подрядчика непосредственно на Объект.
7.3. Если Подрядчик не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 3.4 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не свыше ____________________.
7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара и работ, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше ______________________________.
7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________.
7.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу одной из Сторон в результате монтажа и пусконаладки бассейна, возмещается виновной Стороной.
Ущерб, нанесенный третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все поправки и дополнения к настоящему Договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, уточнения условий Договора, составления дополнений и изменений.
При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без предварительного получения согласия на это другой Стороны.
8.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.6. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение настоящего Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
8.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:
8.7.1. Перечень работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.2. Спецификация (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.3. Эскизный Проект (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.4. Акт приема-передачи товара (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.5. Акт приема-сдачи работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.6. Схема проезда на Объект (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.7. Товарная накладная (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.8. Промежуточный акт приема-сдачи первого этапа выполненных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.9. Акт осмотра Объекта (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.10. Акт о выполнении и приемке пусконаладочных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
8.7.11. _____________________________________.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:
____________________________________ _____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________
Телефон: _________ Факс: ___________ Телефон: __________ Факс: ___________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________
Банковские реквизиты: ______________ Банковские реквизиты: _______________
____________________________________ _____________________________________
(вариант: (вариант:
____________________________________ _____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________ Адрес: ______________________________
____________________________________ _____________________________________
Паспортные данные: _________________ Паспортные данные: __________________
____________________________________ _____________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________
Счет ______________________________) Счет _______________________________)

Заказчик: Подрядчик:
_______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

———————————
Информация для сведения:
В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения по НДС являются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
— 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
— по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
— по операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»).