Договор по ремонту пвх окон

Коммерческое предложение по ремонту и обслуживанию пластиковых окон

Главная > Документ

ИП Данилов Андрей Сергеевич Республика Беларусь

212027 г.Могилёв, пр-т Шмидта,10-71 город Могилёв

(vel)694-13-98; (мтс)844-13-99; (т/ф)48-13-98 УНП 790792730

E-mail: [email protected] т/с № 3013302475011 «Приорбанк»

www.Danilau.by РАБОТАЕМ НА СОВЕСТЬ ОАО ЦБУ 300 г. Могилёв, код 749

Коммерческое предложение по ремонту и обслуживанию пластиковых окон.

Уважаемые руководители предприятий и собственники помещений!

Компания ИП Данилов «Работаем на совесть» рады предложить Вам услугу на Могилевском рынке – техническое обслуживание и ремонт окон, дверей ПВХ.

Для обеспечения надежной и стабильной работы Ваших оконных и дверных конструкций необходима правильная регулировка и постоянное обслуживание, которое значительно снизит риск их поломки и выхода из строя. Поручив эту работу специалистам, Вы решите многие проблемы, которые возникнут у владельцев окон и дверей из ПВХ профиля из-за неправильной эксплуатации и отсутствия ухода.

В рамках данного коммерческого предложения Вашей компании предоставляется возможность выбора оптимального варианта сотрудничества:

Обслуживание юридических лиц по прайс-листу.

Договор оказания услуг по ремонту ПВХ окон и дверей.

Данный вариант подойдет для небольших помещений с малым количеством установленных ПВХ конструкций.

В случае поломки или выхода из эксплуатации окна, Вами делается запрос на вызов мастера по телефону или электронной почте. После диагностики и ремонта окна производится оплата проделанной работы согласно действующему прайс-листу за безналичный расчет.

Обслуживание юридических лиц на постоянной основе.

Договор технического обслуживания ПВХ окон и дверей.

Идеальный вариант для собственников и арендаторов крупных объектов. При выборе данного вида сотрудничества заключается пролонгированный договор на обслуживание и ремонт окон, оплата происходит равными платежами 2 раза в год (летний и зимний период, дата платежа утверждается в договоре). В стоимость обслуживания закладываются работы по сезонной регулировке и смазке фурнитуры (весна, осень), смазке и очистке уплотнителей, диагностике окон. В случае повреждения комплектующих материалов окна услуги по ремонту оплачиваются отдельно, но выезд и диагностика проводится бесплатно, а также предоставляется скидка на все работы от цены в прайс-листе на 50%.

Нет необоснованно лишних расходов на содержание технического специалиста.

Вам не придется организовывать и содержать технического специалиста для ремонта и обслуживания окон и дверей. Вы разумно экономите на расходах связанных с дополнительным персоналом, при этом у Вас нет, необходимости заботится о контроле над сотрудниками.

Договор на пластиковые окна

Заключение договора на установку пластиковых окон с организацией-продавцом, важный этап, к которому следует отнестись с особой ответственностью. Именно с момента его подписания, ваши отношения с оконной компанией вступают в силу. Кроме того вся дальнейшая работа будет выполняться в строгом соответствии с положениями указанными в договоре. Поэтому не поленитесь внимательно прочитать договор на пластиковые окна перед его подписанием.

Итак, договор на окна ПВХ, на что обращаем внимание:

Реквизиты сторон. В договоре на пластиковые окна должны быть указаны реквизиты обеих сторон.

Реквизиты клиента включают в себя: паспортные данные, адрес проживания. Прописывается так же адрес, куда будут доставлены окна ПВХ, и по которому будет проводиться их монтаж и установка.

Реквизиты компании: наименование, юридический адрес. Помните, информация об организации так же должна содержать и печать: название, (оно должно совпадать с указанным в договоре), ОГРН, ИНН. Все печати, как и подписи должны быть оригинальными, не давайте свое согласие на использование ксерокопий.

ГОСТы. В договоре на окна ПВХ обязательном порядке должны быть прописаны следующие нормативы:

ГОСТ на материалы, из которых изготовлены пластиковые окна;

ГОСТ на материалы, которые будут использованы для монтажа окна ПВХ;

ГОСТ на процесс установки.

Соответствие ГОСТам — это гарантия того, что установка окна ПВХ будет выполнена правильно, а новенькие пластиковые окна не нанесут вреда вашему здоровью и будут верно, служить долгие годы.

Гарантийные обязательства. В этом пункте прописываются гарантии на пластиковые окна, которые предоставляет вам компания-продавец. Кроме того указываются условия, при которых фирма вправе прекратить гарантийный срок и снять с себя ответственность за окна ПВХ.

Возмещение убытков. В этом пункте прописываются:

Сроки и объемы оплаты (если вносилась предоплата, указывается так же дата внесения и объем);

Дата доставки и дальнейшего монтажа изделий по указанному в договоре адресу.

В случае если компания-продавец не смогла выполнить свои обязательства в соответствии с условиями, прописанными в договоре, вы вправе настаивать на возвращении уплаченных ранее денег, а так же выплате компенсации. Расчет компенсации производится с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ на дань уплаты.

Если же доставка (монтаж, установка) окна ПВХ была сорвана исключительно по вашей вине, компания- продавец может обязать вас выплатить компенсацию и/или оплатить повторную доставку.

Спецификация, акты – приемки. В качестве приложения к договору фирма обязана предоставить вам спецификацию. Это список, в котором перечисляются изделия, материалы необходимые для их установки, описывается вид работ (монтаж окна ПВХ и т.д.). Кроме того указывается марка и страна производитель выбранного профиля, комплектующих, фурнитуры и материалов для монтажа.

Прежде чем расписываться в акте-приемке, убедитесь, что вам доставили именно те материалы и изделия, которые были выбраны вами.

Что касается акта сдачи-приемки окна ПВХ, то если вас не устраивает качество работы, вы имеете право не подписывать его. Вместо этого, вы указываете в акте свои претензии относительно работы с просьбой к определенному сроку исправить названные дефекты. Если вы отказались подписать акт приемки, но причину при этом не указали, представители фирмы вправе сделать это вместо вас. Работа в этом случае будет считаться выполненной.

Примеры документов, необходимых для заключения договора на сервисное обслуживание

ДОГОВОР № ____

на сервисное обслуживание

г. Киров «__» ________ 2014 г.

__________________________, в лице Генерального директора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Воробьев Алексей Евгеньевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании свидетельства № 22203-Л-1, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство сервисного обслуживания изделий из ПВХ профиля и выполнения дополнительных работ с момента подписания данного договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________________руб. ___коп. (____________________________руб._____коп.), в том числе НДС 18%________________руб.___коп. Расчет за выполненные по настоящему договору работы производится в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта выполненных работ между Заказчиком и Подрядчиком.

2.2 Спецификация и стоимость заказа указываются в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость работ указана с учетом всевозможных расходов, связанных с работами по настоящему договору, в том числе с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Заказчика:

а) оказать содействие Подрядчику в выполнении работ;

б) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору;

в) принять выполненные работы путем составления Акта выполненных работ;

г) своевременно производить оплату согласно п.2. настоящего договора;

3.2. Обязанности Подрядчика:

а) определить совместно с Заказчиком и оформить в письменном виде в форме единого подписанного сторонами документа план выполняемых работ (Приложение), порядок исполнения работ и сроки.

б) информировать Заказчика до сдачи работ об условиях, которые необходимо соблюдать, для эффективного и безопасного использования результата работ;

в) сдать выполненные работы Заказчику путем составления Акта выполненных работ;

Ознакомьтесь так же:  Как написать заявление на аттестацию учителя на первую категорию

г) в случае обнаружения недостатков в выполненных работах после их приемки и в течение десятидневного срока , устранить их;

д) Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ.

4.2 Заказчик в течение 3-х дней со дня получения Акта выполненных работ обязан передать Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.

4.3. В случае не предоставления подписанного Акта выполненных работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение 3-х дней со дня получения Акта выполненных работ, работа считается принятой Заказчиком.

4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды ремонта, не предусмотренные настоящим договором, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.

4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев, при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном порядке.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в том случае, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

5.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.2.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать условия договора третьим лицам.

Договор по ремонту пвх окон

  • Автострахование
  • Жилищные споры
  • Земельные споры
  • Административное право
  • Участие в долевом строительстве
  • Семейные споры
  • Гражданское право, ГК РФ
  • Защита прав потребителей
  • Трудовые споры, пенсии
  • Главная
  • Расторжение договора на установку окон ПВХ – изготовитель не представил потребителю достоверную информацию об окнах

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», продавец или исполнитель по договору купли-продажи или выполнении работ (оказании услуг) обязан довести до сведения потребителя всю необходимую информацию о товаре, работе, услугах. Непредставление достоверной информации о свойствах, некоторых характеристиках реализуемого продукта, дает основание потребителю требовать расторжения договора (отказаться от исполнения договора, и требовать вернуть уплаченные деньги).

Если продавец реализует продукцию в регионе, где преобладает низкая температура воздуха, а реализуемый продукт (товар) не рассчитан на использование в таких климатических условиях (создаются препятствия для использования товара по назначению), то потребитель должен быть поставлен в известность об этом. В обратном случае продавец или изготовитель рискуют получить свой товар или результат работ обратно, предварительно вернув уплаченные за него денежные средства.

В качестве иллюстрации можно привести следующий пример из судебной практики

Установлено наличие существенных недостатков товара и выполненных работ по установке изделия из профиля «VEKA» в количестве пяти окон из ПВХ. Ответчиком, в нарушение статьи 10 закона «О защите прав потребителей» не была предоставлена истцу вся необходимая информация о приобретенных ею изделиях из ПВХ, а потому требования о расторжении договора удовлетворены

Судом постановлено расторгнуть договор на оказание услуг на установку изделия из профиля «VEKA» в количестве пяти окон из ПВХ, взыскать в пользу потребителя средства, уплаченные по договору, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Судом указано следующее. Экспертным заключением установлено, что работы по изготовлению конструкций исследуемых оконных заполнений (5 шт.) выполнены с отступлениями от требований СНиП, ГОСТ. Несоответствие конструкции исследуемых оконных заполнений действующей нормативно-технической документации по показателю требуемого приведенного сопротивления теплопередачи является неустранимым дефектом (таблица N 8), данное несоответствие способствует выпадению конденсата и образованию наледи на внутренних лицевых поверхностях оконных заполнений при низких температурах наружного воздуха (ниже 15 град. C).

Все это является существенным препятствием к эксплуатации окон по назначению, так как для их устранения требуется полная замена исследуемых оконных изделий. При таких обстоятельствах, удовлетворяя требования истца, суд обоснованно установил наличие существенных недостатков товара и выполненных работ, допущенных ответчиком при монтаже окон в квартире истца, которые влекут расторжение договора и взыскание в пользу истца всех убытков.

Работы по монтажу исследуемых оконных заполнений в конструкции оконных проемов выполнены некачественно с отступлением от требований нормативно-технической документации, что ведет к промерзанию профиля, образованию конденсата на профиле и стеклопакетах окон. В связи с чем, по мнению коллегии, не имеет значения то обстоятельство, что истец при заключении договора отказалась в целях снижения стоимости договора от проведения монтажных работ по устройству монтажного шва по ГОСТ 30971-2002, и согласилась с устройством монтажного шва на основании технической документации, поскольку устройство монтажного шва не должно приводить к указанным выше недостаткам при эксплуатации установленных окон.

Согласно статье 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Доказательств, свидетельствующих о том, что ответчиком была предоставлена истцу вся необходимая информация о приобретенных ею изделиях из ПВХ и их монтажу, материалами дела не подтверждается ( см. подробнее апелляционное определение Суда Еврейской автономной области от 7 сентября 2012 г. по делу N 33-442/2012).

Договор на окна и остекление при авансовой оплате

[Иванов И.И]. именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Две Створки», в лице менеджера [Петрова П.П., действующего на основании доверенности №9 от: 19 июня 2014 г].в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора самостоятельно или с привлечением контрагентов выполнить следующие действия:

1.1.1. Продать конструкции из ПВХ, дерева, либо алюминия (далее — Изделия) Размеры, конструкция, стоимость и описание Изделий указать в Приложении №1 к настоящему Договору (Спецификация) и согласовать с Заказчиком.

1.1.2. Доставить Изделия и комплектующие на объект Заказчика по адресу: [Адрес доставки и установки] за его счет. Стоимость доставки согласовывается с Заказчиком в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.1.3. Начать выполнение комплекса работ/услуг по демонтажу/монтажу Изделий на объекте Заказчика в оговоренный договором срок. Срок начала работ указывается в шапке договора. Стоимость и перечень указанных работ согласовать в Приложении №1 к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость Изделий и работ/услуг согласно данного Договора составляет: (50 000) Пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек и определяется в соответствии с Приложением №1.

2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик вносит АВАНСОВЫЙ Платеж в размере не менее 70 % от общей стоимости согласно настоящего Договора, что составляет (40 000) Сорок тысяч рублей, 00 копеек.

2.3. Доплата по настоящему Договору составляет: (10 000) Десять тысяч рублей, 00 копеек и производится в день окончания работ мастеру.

2.4. В случае, когда работы по п.п. 1.1.3 выполняются силами Заказчика, Платеж составляет 100% стоимости настоящего Договора, что составляет: (50 000) Пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Срок исполнения работ, предусмотренных п.1.1.1. настоящего Договора, составляет: [срок] дней от даты внесения Платежа Заказчиком.

3.3. Дата доставки изделий указывается в шапке настоящего договора на листе №1 и происходит при соблюдении Заказчиком условий оплаты в соответствии с п.п. 2.2.

Ознакомьтесь так же:  Приказ выдача аптечек

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Материалы и Изделия Исполнителя, а также работы, осуществляемые Исполнителем, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету Договора.

4.2.– 4.4 Гарантийные обязательства указанные в данных пунктах обозначены на указанной странице

4.5. Гарантия не распространяется:

4.5.1. на те случаи, когда ухудшение качества Изделий или ее неработоспособность произошли не по вине Исполнителя;

4.5.2. на Изделия, в случае доставки, монтажа и отделки откосов силами Заказчика;

4.5.3. на Изделия при несоблюдении Заказчиком условий их эксплуатации;

4.5.4. На изделия и монтаж в случае проявления дефектов вызванных недостатками эксплуатационного скрытого и явного характера (трещина в плите, нарушенная гидроизоляция стыка плит, перекосы плит и перекрытий, естественная старость дома, и.т.д.).

4.5.5. На изделия и работы, при несоблюдении условий оплаты указанных в п.2.2. и п.2.3.

4.6. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение 15 рабочих дней с момента обращения. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) Изделий, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества Изделий или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.

4.7. Устранение недостатков Изделий и/или комплектующих выявленных на этапе приемки Изделий и мешающих дальнейшему ходу выполнения работ, устраняются в течение пяти рабочих дней с даты следующей после получения заявки о выявлении недостатков, при этом сроки выполнения всех обязательств по данному Договору смещаются на срок, необходимый для исправления выявленных недостатков. В случае если выявленные недостатки требуют переделки каких-либо Изделий, срок исправления недостатков должен быть не более срока изготовления самого заказа.

4.8. Все претензии по настоящему Договору принимаются к рассмотрению в случаях:

— при условии полной оплаты Заказчиком работ и услуг по данному Договору;

— при наличии у Заказчика Договора и Акта приема-сдачи работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик и Исполнитель имеют права и берут на себя следующие обязательства:

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, путем телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа;

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Точно сформулировать требования к монтажу, изделиям и их свойствам. Заострить внимание Исполнителя на важных для себя моментах, если такие есть.

5.2.2. В случае изменения проемов Заказчиком или третьими лицами после замера проведенного Исполнителем, Исполнитель снимает с себя ответственность за несоответствие размеров Изделий и проемов и невозможность установки готовых Изделий.

5.2.3. Принять Изделия и материалы путём подписания Накладной, в случае несогласия отразить это в письменном виде с указанием причин. Сохранность готовых Изделий от даты доставки до даты монтажа обеспечивает Заказчик.

5.2.4. Подготовить место для складирования новых конструкций, а также для проведения работ по демонтажу старых конструкций и монтажу новых конструкций.

5.2.5. Обеспечить доступ к исправной точке электропитания.

5.2.6. Предпринять необходимые меры: — для сохранения пола и мебели,- для обеспечения беспрепятственного доступа к монтажному проему,- для отсутствия автотранспорта под оконными проемами,- согласовать в письменной форме с соседями прилегающих квартир возможность проведения Исполнителем работ согласно настоящего Договора в выходные дни.

5.2.7. При доставке внимательно осмотреть все Изделия, включая стеклопакет, профиль, подоконники, водоотливы, наличники и нащельники, москитную сетку, соединители и расширители и.т.д., а также их элементы, поверхность, углы и пр. на наличие повреждений и дефектов.

5.2.8. Проинформировать Исполнителя в письменном виде о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб водяного отопления, электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба, причиненного одной из сторон данного Договора, кроме того, проинформировать Исполнителя о планируемых изменениях после монтажа конструкций (установка подвесных потолков, подъём уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).

5.2.9. Производить Платежи согласно п.п. 2.2 и 2.3 настоящего Договора.

5.2.10. Принять результат работ путём подписания Акта приема — сдачи работ, выполненных Исполнителем, при наличии в нем явных недостатков, отразить их в письменной форме в Акте.

5.2.11. Заказчик предупрежден о возможности появления конденсата при следующих условиях:

— отсутствует или не должным образом работает вентиляция помещения;

— наличие изолирующих перегородок между окном и батареей;

— уровень влажности в помещении более 35%;

— используется одно стекло, либо однокамерный стеклопакет без энергосбережения;

— помещение проветривается менее 10 минут в сутки; Также Заказчик предупрежден, что выпадение конденсата на стекле НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дефектом оконного Изделия.

5.2.12. Письменно уведомить Исполнителя о повреждениях на Изделиях и дополнительной комплектации, выявленных после окончания монтажа, но не позднее 2-х рабочих дней с момента окончания работ.

5.2.13. Заказчик обязан проинформировать Исполнителя о переносе дат монтажа, доставки, отделки откосов, возникших по инициативе Заказчика в письменном виде за 2 рабочих дня до сроков, оговоренных в данном Договоре. В этом случае Исполнитель оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа, отделки откосов по данному Договору.

5.2.14. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что ПВХ и деревянные окна необходимо самостоятельно переводить в зимний/летний режим прижима фурнитуры с помощью регулировки эксецентриков, в противном случае Исполнитель снимает с себя ответственность за продувания либо за разрушение уплотнителя.

5.2.15. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, не вследствие нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан возместить Исполнителю материальные затраты по выполнению условий настоящего Договора.

5.3. Права Исполнителя:

5.3.1. Расторгнуть Договор при невыполнении Заказчиком всех или части условий по его оплате. При этом суммы, внесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в оплату фактически изготовленной Исполнителем по настоящему Договору продукции (работам, услугам), остаются в распоряжении Исполнителя.

5.3.2. В случае несоблюдения Заказчиком условий предусмотренных в п.2.3., Исполнитель имеет право не принимать претензии к качеству Изделий, а также работ, до момента пока Заказчик не произведет полный расчет с компанией.

5.3.3. Производить аудио запись разговоров, либо их фрагментов, а также обращений и заявлений Заказчика.

5.3.4. Производить доставку с 9:00 до 18:00, а в некоторых случаях и позже. Время доставки не гарантируется, а сама доставка может происходить в несколько этапов.

5.4. Обязанности Исполнителя:

5.4.1. Выполнить весь комплекс работ согласно настоящего Договора качественно и в установленные сроки.

5.4.2. Передать результат работ Заказчику по Накладной и Акту приема — сдачи выполненных работ.

5.4.3. Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.

5.5. В случае если Изделия и их элементы, либо работы не могут быть приняты по вине Заказчика (например: Заказчик или его представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, помещения закрыты и т. д.), то это не является нарушением сроков по Договору Исполнителем и днем исполнения обязательств по заказу считается день несостоявшейся передачи/сдачи заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями Исполнителя. Исполнитель в этом случае вправе отвезти Изделия к себе на склад и взыскать с Заказчика все дополнительные расходы связанные с непринятием Изделий, в том числе затраты за дополнительный автопробег в размере стоимости доставки, а также расходы по хранению на складе Исполнителя и вторичной доставке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае, если замер проемов Заказчик производит самостоятельно, то Исполнитель не несет ответственность за последствия, связанные с неточностью указанных размеров.

6.2. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что возможны повреждения демонтируемых (старых) оконных конструкций (в т.ч. стекол и стеклопакетов), откосов, подоконников и отливов, проема, а также обоев и плитки, примыкающих к откосам. При этом Исполнитель не несет ответственности за данные повреждения.

6.3. Гидро- и паро- изоляция «монтажного шва», также как и отделка внутреннего и внешнего оконных откосов (необходимость в которых возникает после установки Изделий Исполнителем),осуществляются по дополнительному соглашению сторон.

Ознакомьтесь так же:  Объяснительная по травме на работу

6.4. При выявлении скрытых дефектов проемов, обнаруженных во время демонтажа старых конструкций, стоимость работ по монтажу увеличивается на сумму, равную стоимости дополнительных материалов и работ по согласованию с Заказчиком. В случае, если устранение выявленных дефектов проемов требует значительных временных затрат, Исполнитель не несет ответственности за срыв сроков монтажа и отделочных работ. Данный факт фиксируется Сторонами в письменной форме.

6.5. Основанием для расторжения данного Договора является нарушение Исполнителем сроков доставки и проведения работ, указанных в п.п. 3.2 и п.п.3.3. более чем на 50 рабочих дней при условии оплаты Заказчиком всей суммы Договора. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик в праве потребовать пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной услуги, за каждый рабочий день просрочки, но не более стоимости услуги.

6.6. Заказчик имеет право предъявить требования на выплату пени в течение 10 рабочих дней после фактической сдачи несвоевременно выполненного заказа.

6.7. За нарушение Заказчиком сроков внесения окончательной оплаты, он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы, за каждый день просрочки, но не более данной суммы.

6.8. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.9. Монтажные работы не могут производиться при температуре ниже -15?С, (при остеклении балконов и лоджий не ниже -10?С), сильном дожде или грозе, силе ветра более 10 м/с, в этом случае Исполнитель вправе перенести дату монтажа, а также дату окончания работ по согласованию с Заказчиком.

6.10. В случае установки Изделий силами Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за монтажные работы.

6.11. В случае установки внутренних и наружных откосов (а также в случае их не установки) силами Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за возможное появление на откосах, Изделиях: конденсата, промерзания, растрескиваний (откосов), а также за сохранность монтажных швов.

6.12. Заказчик принимает на себя всю ответственность и обязательства перед городскими органами управления и надзора за все виды работ, производимые Исполнителем согласно настоящего Договора.

6.13. Заказчик делает свой выбор осознанно и компетентно.

6.14. Заказчик предупрежден, что пропорции Изделий и их отдельных элементов, изображенных в Приложении №1 к настоящему Договору, могут не соответствовать действительности.

6.15. Если дефект Изделий, возникший до подписания акта приема-передачи Изделий, который Заказчик мог увидеть при приеме Изделий, обнаруживается после установки Изделий, и для устранения этого дефекта потребуется демонтировать установленные Изделия, их элементы, откосы, то демонтаж и последующая установка Изделий, а так же их элементов, откосов, должна быть повторно оплачена Заказчиком в полном объеме.

6.16. Если Исполнитель не производит малую часть работ или услуг, либо в комплекте отсутствует какой-либо аксессуар, то сумма доплаты может быть уменьшена на соответствующую стоимость услуги, либо аксессуара в том размере, который указан в договоре, при этом Исполнитель обязуется доукомплектовать заказ или выполнить недостающую услугу. Например, если Исполнитель не произвел установку москитной сетки, то сумма доплаты может быть уменьшена только на стоимость этой сетки, но не целиком. В случае отказа Заказчиком оплачивать оставшуюся часть доплаты Исполнитель имеет право истребовать пени в размере 1% от просроченной суммы, за каждый рабочий день просрочки, но не более данной суммы.

6.17. Заказчик предупрежден, что световой проем новых изделий изменится в меньшую сторону по сравнению со старыми окнами.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.3. По окончанию действия таких обстоятельств выполнение сторонами обязанностей по Договору возобновляется, если иное не будет согласовано сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям действительны, если совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, либо в соответствии с действующим законодательством России.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.4. Заказчик подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах товара, его особенностях, внешнем виде, изготовлении, эксплуатации, монтаже откосов и порядке проведения отделочных работ.

8.5. Подписание «Акта Сдачи-Приема законченной работы» возможно любым совершеннолетним представителем Заказчика. Подпись представителя имеет такую же юридическую силу, как и подпись заказчика.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  • Работаем с 2009 года без смены юридического лица и судебных разбирательств. Эти данные можно проверить
  • Добросовестно выполняем обязательства и всегда идем на встречу
  • Вместо множества офисов имеем очень хорошие цены, а так же бесплатную услугу «Мобильный офис»
  • 10 Летняя гарантия на пластиковые окна. Без хитрых условий и мелкого шрифта в договоре
  • Часть оплаты только после установки и проверки качества окон
  • Личный менеджер всегда доступен и на связи. Даже в праздники и выходные
  • Искренне советуем и помогаем с выбором, не навязывая ненужные услуги
  • Большая часть заказов это повторные обращения и рекомендации
  • Поклонники своего дела. Стажируемся в Европе

© Владельцем данного сайта и обладателем авторских прав на его содержимое является ООО «Две Створки». Копирование материалов данного сайта без согласия Владельца запрещено.

Тел: +7(812)313-26-31 . Другие контакты. Санкт-Петербург 2006–2019г.

Ремонт и регулировка окон для организаций

Наша компания оказывает полный спектр услуг по ремонту окон для фирм, некоммерческий организаций, малого и среднего бизнеса. Мы заключаем договора на обслуживание конструкции в торговых центрах, магазинах, строящихся объектах недвижимости, жилых комплексах, компаниях предоставляющих установку окон, а также сотрудничаем с управляющими компаниями и ТСЖ. Для всех юридических лиц у нас предусмотрена скидка на комплексное обслуживание- обговаривается в индивидуальном порядке.

Обслуживание организаций — одно из наших основных направлений. На сегодняшний день, по Москве и Московской области, мы заключили договора на ремонт и техническое обслуживание окон уже более чем с 40 организациями и успешно выполняем все обязательства точно в срок.

Мы работаем с 1998 года. Мы восстановили уже более 200000 пластиковых окон по Москве и области. Огромный опыт работы в этой сфере услуг. Мы точно соблюдаем все сроки, оговоренные в договорах. Всегда находим подход к каждому клиенту. Мы выполняем ремонт окон и входных дверей любой сложности.

Как расторгнуть договор на ремонт пластиковых окон?

Как росторгнуть договор по ремонту пластиковых окн с фирмой СибТехМонтаж по ремонту пластиковых окн депутатская 2офис6ан

Ответы юристов (2)

Если у Вас заключен договор между физическим и юридическим лицом, то нужно ссылаться на следующее:

Статья 32. ЗоЗПП Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Рекомендация: нужно начинать с направления грамотной претензии.

Если Вам нужна более подробная, расширенная консультация, составление грамотных документов для решения Вашей проблемы, обращайтесь в чат (воспользуйтесь кнопкой «общаться в чате», либо в опубликованном вопросе, либо на странице юриста). Это сократит Ваше драгоценное время и поможет лучше понять как поступить в той или иной ситуации.

С уважением к Вам, юрист Дмитрий.

Алексей, добрый день!

Условия расторжения договора есть в самом договоре, далее необходимо написать претензию со своими требованиями со ссылкой на пункты в этом договоре

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.