Договор на поставку товара и его монтаж

Договор поставки и монтажа (применимое право – право РФ; с подробными условиями о гарантии)

Договор поставки – хозяйственный договор, который является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Согласно этому договору поставщик обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заключения договора, передать товар (продукцию) в собственность (полное хозяйственное ведение либо оперативное управление) покупателю, который обязуется принять товар (продукцию) и уплатить за него определенную денежную сумму.

Особенности составления договора поставки и монтажа (применимое право – право РФ; с подробными условиями о гарантии)

Стороны договора поставки товара (продукции) называются, соответственно, поставщиком и покупателем, в качестве поставщика выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, а покупателями могут быть и обычные граждане, хотя чаще это все равно субъекты предпринимательской деятельности.

Форма договора поставки

Договор поставки заключается в простой письменной форме, в противном случае при возникновении спора стороны не смогут для подтверждения самого факта совершения сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания. Все дополнительные соглашения, а также соглашение о расторжении договора должны также совершаться в письменной форме.

Договор может дополняться иными документами, конкретизирующими условия поставки – графиками поставки и платежей, спецификациями и т. д.

Существенные условия договора поставки

К существенным условиям договора поставки товара относятся предмет договора поставки и сроки поставки.

  1. Предмет договора поставки – это условия о товаре, его наименовании, качестве и количестве. Стороны договора должны максимально точно указывать наименование товара, чтобы не допустить его подмену, в том числе указывать реквизиты государственных стандартов, технических условий и прочих документов, которым должны соответствовать поставляемые товары. Детализировать условия о товаре можно и в спецификациях или иных приложениях к договору, подписываемых для каждой конкретной поставки. Качество товара с точки зрения закона – это соответствие свойств товара требованиям закона, нормативно-правовых актов и договора поставки, а также совокупность признаков, определяющих пригодность товара для его использования по прямому назначению. Продавец товара должен передать покупателю товар надлежащего качества.
  2. Сроки поставки – временные периоды, в рамках которых поставщик обязан передать товар покупателю, эти сроки должны быть согласованы сторонами и прописаны в договоре. Товар по договору поставки может передаваться как одной партией, так и отдельными партиями с определенной периодичностью.

Другие важные условия договора поставки:

  • в договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки товара, причем раньше срока поставку можно осуществить лишь с согласия покупателя, иначе он может быть просто не в состоянии принять и (или) оплатить товар;
  • доставка товара по умолчанию (то есть если в договоре не указано иное) осуществляется поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад покупателя или в ином им указанном месте;
  • в договоре поставки товара должен быть установлен момент перехода права собственности на товар, определяющий тем самым момент перехода ответственности и рисков от поставщика покупателю;
  • порядок поставки товара – отгружается ли он на складе покупателя, передается на складе поставщика или в ином месте;
  • для перевозки товара должны использоваться тара и упаковка, способные обеспечить его сохранность;
  • поставщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при существенном нарушении покупателем его условий – неоднократном нарушении сроков оплаты товара или его неоднократной невыборки (если покупатель не забирает товар со склада поставщика при наличии такой обязанности в договоре);
  • условия расторжения договора – нередко в договорах присутствует норма об автоматической пролонгации действия договора на новый срок, если одна из сторон заранее не уведомит другую о его прекращении;
  • в договоре поставки товара должны быть четко прописаны случаи наступления ответственности сторон и размер этой ответственности.

Нарушения условий поставки

К нарушениям условий поставки относятся поставка товара в неполном количестве или в количестве сверх оговоренного, ненадлежащего качества, в ненадлежащем ассортименте.

  1. В случае недопоставки товара покупатель вправе:
    • потребовать поставки недостающего товара;
    • не оплатить недопоставленный товар;
    • купить недопоставленный товар у другого поставщика и потребовать возмещения разницы в цене у нарушившего договор поставщика.
  2. Если поставлен товар ненадлежащего качества, ассортимента, комплектации, покупатель вправе либо вернуть товар поставщику и отказаться от оплаты, либо потребовать замены его на соответствующий условиям договора поставки товара. Покупателю о любом подобном решении или действии должен уведомлять поставщика в письменной форме: если ему будут поставлены некачественные или некомплектные товары, но он не заявит поставщику об этих недостатках и не потребует их замены или доукомплектования, то в дальнейшем он не сможет потребовать выполнения этих обязательств даже в судебном порядке.
  3. В случае поставки товара в количестве сверх условленного, покупатель может либо принять весь товар и доплатить за излишне поставленный по указанной в договоре стоимости, либо вернуть излишний товар. Сверхнормативные расходы по приему и транспортировке товара возлагаются на поставщика.
  4. В случае просрочки поставки товара покупатель имеет следующие варианты действий:
    • потребовать у поставщика уплаты неустойки – согласно ставке рефинансирования или иной ставке, предусмотренной в договоре;
    • отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора при существенном нарушении условий поставщиком – если договор нарушается не в первый раз или недостатки товара не могут быть устранены в приемлемый срок.

    Как было выше сказано, все свои недовольства стороны должны высказывать друг другу в виде письменных претензий, к составлению которых надо отнестись очень серьезно, и описывать сложившуюся негативную ситуацию подробно и четко.

Отличиями от договора купли-продажи являются:

  • особый субъект (в качестве поставщика может выступать индивидуальный предприниматель или коммерческая организация);
  • товары передаются для использования их в предпринимательской деятельности.

В настоящее время на правовое регулирование отношений договора поставки направлены десятки разноуровневых нормативных актов (как гражданско-правовых, так и смежных отраслей права, как частного, так и публичного права). В действующем гражданском законодательстве правовому регулированию договора поставки посвящен параграф 3 главы 30 ГК РФ.

В статьях 506-524 ГК РФ рассматриваются вопросы регулированию разногласий при подписании образца договора поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого товара и другие аспекты взаимоотношений сторон по сделке.

Срок хранения договора поставки установлен ст. 456 в Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Министерством культуры Российской Федерации 25.08.2010г.), и составляет 5 лет после истечения срока действия договора.

Что нужно учесть покупателю при заключении смешанного договора на поставку и монтаж оборудования

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия (место, срок, способ) поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

Виктор Анохин

доктор юридических наук , профессор , заслуженный юрист РФ , председатель Арбитражного суда Воронежской области в отставке

Сергей Аристов

выпускающий редактор ЮСС « Система Юрист»

Александр Бычков

начальник юридического отдела ЗАО « ТГК Салют»

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем , что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия ( место , срок , способ) поставки оборудования , и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается , когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

В таком случае договор между сторонами будет носить смешанный характер и содержать в себе элементы поставки и подряда ( о разнице между этими договорами подробнее см. Как заказчику выбрать между договором подряда и другими договорами). То есть к отношениям сторон в соответствующих частях будут применяться правила глав 30 и 37 Гражданского кодекса РФ , если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора ( согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ). При этом не имеет значения , какое из обязательств в договоре более значимо для покупателя.

Однако покупателю нужно иметь в виду , что суды часто сводят смешанный договор на поставку и монтаж оборудования к одному из предусмотренных Гражданским кодексом РФ типов договора. Подробнее о причинах этого и возникающих при этом рисках см. ниже.

Существенные условия договора

Договор на поставку и монтаж оборудования в первую очередь должен содержать условия , которые являются существенными для его элементов ( абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ):

1) для договора поставки:

Последние три условия не всегда признаются существенными. Однако , чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, их лучше согласовать.

2) для договора подряда:

  • о конкретных видах работ ( с указанием их наименования , содержания и объема); об объекте , на который направлены работы; о результате , к которому должны привести подрядные работы, — то есть предмет договора;
  • о сроке выполнения работ;
  • о цене работ ( это условие не всегда признается существенным , но его тоже лучше согласовать).

Также нужно учитывать , что к существенным условиям относятся и условия , относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение ( абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Между ЗАО « Э.» ( генеральный подрядчик , покупатель) и ЗАО « У.» ( субподрядчик , продавец) был подписан договор , по которому продавец обязался:

  • изготовить , выполнить антикоррозийную защиту;
  • упаковать , промаркировать и поставить несколькими партиями продукцию;
  • выполнить работы по монтажу оборудования и трубопроводов объекта.

Покупатель перечислил аванс , однако продавец нарушил сроки поставки и выполнения работ.

ЗАО « Э.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки в сумме 21 053 254 руб. 89 коп.

Суд исходил из того , что заключенный между сторонами договор является смешанным ( «содержащим элементы договора подряда и договора поставки»). При этом признал его незаключенным в части условий , регулирующих подрядные отношения , «поскольку сторонами не согласованы начальный и конечный сроки выполнения работ». Также суд отметил , что « отсутствие в договоре согласования этого условия не означает , что договор в части отношений по поставке не заключен».

В результате суд взыскал с поставщика лишь пени за нарушение сроков поставки товара в сумме 9 482 585 руб. 61 коп. и неустойку за неисполнение обязательств по поставке продукции в сумме 3 883 102 руб. 95 коп. ( постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2010 г. № Ф09−7657/10-С3 по делу № А76−43890/2009−25−713/131).

О том , как помешать продавцу признать договор в части поставки незаключенным , см. специальную рекомендацию. Например , если договор в части , заключенность которой контрагент ставит под сомнение , был фактически исполнен и при этом у сторон на стадии исполнения не возникло разногласий , то суд признает соответствующую часть договора заключенной. Это связано с тем , что в таких ситуациях возникшая правовая неопределенность устраняется фактическим исполнением ( см., например , постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 января 2011 г. по делу № А82−5750/2009).

Если договор все же будет признан незаключенным в части поставки или подряда , то это не повлечет за собой признание незаключенным всего смешанного договора в целом. В той части , для которой все необходимые условия согласованы , смешанный договор может быть исполнен его сторонами.

Данный подход вытекает из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота , баланса интересов и защиты законных ожиданий его добросовестных участников.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 8 февраля 2011 г. № 13970/10 указал: «В случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения , а не аннулирования обязательства , а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений , закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации». Этот вывод применим и для случаев , когда есть спор о действительности части смешанного договора , которая не соответствует требованиям законодательства РФ.

На практике такая ситуация встречается довольно часто. Так , если стороны не согласовали условие о товаре , который поставляется, то монтаж осуществить невозможно.

Однако сам смешанный договор в части монтажа все равно будет считаться заключенным. Он просто будет неисполнимым , поскольку неясно , в отношении какого изделия производить работы.

Это связано со следующим.

1. Суд может прийти к выводу об отсутствии какого-либо из этих сроков ( или их обоих) и признать договор на поставку и монтаж оборудования незаключенным в части или полностью. Так , ФАС Московского округа указал: «…вопреки доводам ответчика о том , что исполнение положений о поставке и подряде является неразрывным , заключение договора подряда подразумевает определение начальных и конечных сроков выполнения работ ( п. 1 ст. 708 ГК РФ), чего стороны в договоре… не сделали. Данное обстоятельство… положено судами… в основу вывода о незаключенности договора… в части условий о подряде ( постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2008 г. № КГ-А40/3118−08 по делу № А40−36959/07−63−325).

2. Даже если договор будет признан заключенным , могут возникнуть трудности с привлечением недобросовестного контрагента к ответственности. Так , по одному из дел « суд… пришел к выводу об отсутствии в договоре согласованного срока исполнения обязательства по поставке , что исключает применение ответственности за его просрочку» ( постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008).

Иные условия , на которые необходимо обратить внимание

Иных условий , на которые стоит обратить внимание при заключении договора на поставку и монтаж оборудования , довольно много. Подробнее о них рассказано в рекомендациях о договорах поставки и подряда: Что необходимо проверить покупателю при заключении договора поставки и Что необходимо проверить заказчику при составлении и заключении договора подряда: существенные условия и риски. Однако в дополнение к этому важно учитывать следующие особенности смешанных договоров.

1. Фраза « если иное не вытекает из соглашения сторон» в пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ ( о правовом регулировании смешанных договоров) не относится к императивным нормам , установленным для поставки и подряда. Эти нормы нельзя изменить или отменить таким соглашением ( ст. 422 ГК РФ).

Это обусловлено « существом смешанного договора» ( п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Наиболее типичный ( и часто встречающийся на практике) пример в этом отношении связан с применением норм об одностороннем отказе от исполнения договора. Так , статья 717 Гражданского кодекса РФ предоставляет заказчику право при соблюдении определенных условий в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора. Однако эта норма подлежит применению , только когда это не противоречит существу договора.

Так , ФАС Уральского округа при рассмотрении спора из смешанного договора с элементами подряда , возмездного оказания услуг и агентирования указал: «…при рассмотрении данного дела суду следует руководствоваться не только нормами права о возмездном оказании услуг , но и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации , касающимися агентского договора , договора подряда… В п. 7.1 названного договора стороны предусмотрели возможность его расторжения до полного исполнения сторонами своих обязательств исключительно по решению суда… или по письменному соглашению сторон. Поскольку возможность отказа истца от исполнения договора в одностороннем порядке договором… не предусмотрена , при этом доказательства наличия соглашения , предусмотренного п. 7.1 договора , в материалах дела отсутствуют , суд апелляционной инстанции , обоснованно , руководствуясь положениями ст. 717, 782, 1010 Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности и с учетом условий заключенной между сторонами сделки , пришел к выводу о том , что одностороннее расторжение названного договора в данном случае не допускается» ( постановление ФАС Уральского округа от 31 августа 2010 г. № Ф09−6791/10-С5 по делу № А60−62895/2009-С1). В результате суд отказал в применении пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ , который содержит императивное правило для договора возмездного оказания услуг. Указанный пример можно по аналогии применять и к отношениям из договора на изготовление и поставку товара.

2. Должны быть четко разграничены условия договора. То есть необходимо разделить положения , которые относятся к выполнению работ , и положения , касающиеся передачи оборудования. Это поможет избежать споров с продавцом и невыгодной трактовки условий договора судом.

«В ситуации , когда… невозможно бесспорно установить , за какое нарушение стороны договорились… применять [неустойку], удовлетворение требования о [ее] взыскании… не будет соответствовать критериям добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений». На это указал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении спора из смешанного договора на изготовление и поставку товара ( постановление от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008). Однако этот вывод в равной степени относится и к договору на поставку и монтаж оборудования.

На что обратить внимание , чтобы суд признал договор смешанным

Если суд не применит к отношениям сторон норму о смешанных договорах ( п. 3 ст. 421 ГК РФ), то покупатель может понести значительные потери. Это связано с тем , что суд в таких случаях будет рассматривать договор либо как поставку ( и применять гл. 30 ГК РФ), либо как подряд ( и применять гл. 37 ГК РФ). В итоге к правоотношениям будут применяться не те нормы , на которые ориентировался покупатель.

Покупатель не сможет воспользоваться теми правами , которые предоставлены заказчику по договору подряда , то есть не сможет отказаться от договора на поставку и монтаж оборудования:

Если покупатель откажется от договора по какому-либо из указанных оснований , а суд придет к выводу , что между сторонами заключен простой договор поставки , то такой отказ будет являться неправомерным.

Однако если стороны включат в договор условие о возможности одностороннего немотивированного отказа от договора ( в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ), то суд не признает такой отказ неправомерным.

В первую очередь это касается требований , которые можно предъявить поставщику за ненадлежащее качество товара или работы. Если суд квалифицирует заключенный договор как подрядный , то покупатель уже не сможет:

  • потребовать от продавца замены некачественного товара по пункту 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ;
  • потребовать возмещения расходов на устранение дефектов , если такое право прямо не указано в договоре ( п. 1 ст. 723 ГК РФ, п. 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51). Однако есть определенные исключения.

Почему суды могут отказаться применить норму о смешанных договорах?

Главная причина — договор является смешанным только по названию , а по сути целиком укладывается в модель договора поставки и договора подряда. Иными словами , предмет основного обязательства ( поставки или подряда) полностью регулирует возникшие между сторонами отношения. При этом основным обязательством считается то , которое является доминирующим ( и по значению в отношениях сторон и по урегулированности в договоре). Часто на практике именно его нормами и руководствуется суд.

Например , нет оснований считать договор смешанным , если контрагент обязался поставить материал для работы и использовать его при исполнении договора. Такая ситуация ( «выполнение работы иждивением подрядчика») полностью охватывается положениями статьи 704 Гражданского кодекса РФ и «не требует квалификации соответствующего договорного условия в качестве элемента договора поставки» ( постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 марта 2010 г. по делу № А45−7361/2009).

Такая позиция судов представляется довольно спорной , однако она все же встречается на практике.

Между индивидуальным предпринимателем А. ( заказчик) и ООО « М.» ( поставщик) заключен договор на изготовление , поставку и пусконаладку оборудования ( автоматическая линия для выпечки печенья в формах).

Заказчик произвел оплату по договору , однако поставщик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства.

А. обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора , взыскании денежных средств , перечисленных по договору.

Суд отверг доводы поставщика о смешанном характере договора и руководствовался лишь нормами о поставке.

«Согласно пункту 1.1 предметом договора наряду с изготовлением и поставкой оборудования определены пусконаладочные работы.

Как установлено судом… без осуществления этапа пусконаладочных работ эксплуатация оборудования невозможна.

При данных обстоятельствах вывод… о том , что монтаж и пусконаладочные работы являются этапом , необходимым для передачи результата поставки , является правомерным».

Суд сослался на заключение экспертизы , которая подтвердила непригодность оборудования для работы , и удовлетворил иск в полном объеме ( постановление ФАС Поволжского округа от 15 марта 2010 г. по делу № А49−3887/2009).

Как видно из приведенного примера , суд признал монтаж « этапом , необходимым для передачи оборудования». То есть работы признаны своеобразным условием для этого.

Что может стать причиной того , что суд признает работы этапом поставки? Специфика поставляемого оборудования , а именно , если:

  • данный вид оборудования изготавливает только продавец;
  • оно нуждается в монтаже;
  • проведение монтажа собственными силами или силами третьих лиц с большой долей вероятности приведет к повреждению или утрате оборудования.

Однако монтаж и поставка — это все же два разных обязательства. Поэтому более правильной представляется правовая позиция тех судов , которые руководствуются правилом « включение в договор элементов другого договора свидетельствует о его смешанном характере» и признают договор смешанным.

Недействительность части сделки не влечет автоматической недействительности прочих ее частей ( ст. 180 ГК РФ). См., например , постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 марта 2006 г. № Ф04−666/2006 ( 20047-А46−39), в котором суд , рассматривая вопрос из смешанного договора аренды и купли-продажи ( недействительный элемент), указал: «…вывод суда о ничтожности в целом договора аренды является ошибочным , противоречащим фактическим обстоятельствам дела , статье 180 Гражданского кодекса Российской Федерации и нормам Гражданского кодекса Российской Федерации , регулирующим арендные отношения». По аналогии указанный вывод суда можно использовать и к договору на поставку и монтаж оборудования.

Однако указанное правило действует только для тех случаев , когда можно предположить , что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. То есть нужно учитывать правовую связь элементов смешанного договора — они не должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены настолько , чтобы образовывать неразрывное целое , при котором часть сделки не может быть выделена отдельно.

Если элементы договора взаимообусловлены и один из них будет признан недействительным , то смешанный договор является недействительным в целом.

Так , если для одного из договоров в составе смешанного договора была предусмотрена особая форма, то ее несоблюдение может привести к признанию недействительным всего договора. Это связано с тем , что требование об особой форме договора будет распространяться на весь смешанный договор в целом , даже если для других его элементов оно не предусмотрено. Однако если элементы договора ( подряд и поставка) не были взаимосвязаны , то несоблюдение особой формы не влечет недействительности всего смешанного договора в целом.

Договор поставки и монтажа оборудования

Автор документа

Договор поставки и монтажа оборудования

______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1
Предмет договора

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Статья 2
Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ______________ (______________) рублей, в том числе НДС (18 %) ______________ (______________), что подтверждается спецификацией (Приложение)

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

Статья 3
Порядок оплаты

3.1. До «____»__________ 20__г. Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________) в качестве аванса по данному Договору.

3.2. В течение ________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно — ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________).

Статья 4
Обязательства сторон по договору

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего Договора не позднее ______________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить Работы, указанные в ст. 1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой. Покупатель в течение ________ рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ________-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ________ дней с даты подписания Перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации Оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст. 2 настоящего Договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:

4.2.3.1. подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т. п.);

4.2.3.2. временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ________ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и Оборудования.

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

Статья 5
Ответственность сторон

5.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения Работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере ________ % от стоимости Оборудования и (или) стоимости Работ (Приложение) за каждый день просрочки, но не более ________ % от цены настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п. 5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ________ % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более ________ % от цены Договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения Работ Поставщик поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество Работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Покупателя, компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных Работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом ______________, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6
Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение ________ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

Cтатья 7
Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение ________ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ________ месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору.

7.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

Статья 8
Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

Статья 9
Прочие условия

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.3. Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех Сторонах.

9.4. Настоящий Договор с Приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый Договор Сторон относительно изложенного Предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан Сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

г. Москва “ ” ________ 2012 г.

ООО . в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2. Стоимость договора. Спецификации.

2.1. Спецификация Товара и Услуг установлена сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.2. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ.

2.4.1. НДС в сумме 18% включен в стоимость Договора.

3. Срок действия Договора:

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует

до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая его поставку, составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Подрядчика в соответствии с п.6.2.

3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4. Условия поставки товара.

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара

Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами для начала монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту — Работ).

4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5. Тара и упаковка.

5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке.

6. Условия платежа.

6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п. 6.2., в рублях.

6.2. Порядок расчетов по Договору:

6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон.

7.1. После получения платежа, согласно п. 6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.

7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ.

7.3. Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком.

7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.2., п.7.3, п.7.4. перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ.

7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору

за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику

неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает

штраф в размере трех процентов от стоимости Работ.

8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)

понимается как просрочка исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Гарантия на оборудование.

9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.

9.2. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также следствием вступления в силу акта нормативного характера

государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора

и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.

11.3. Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п. 7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий.

11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик.

11.5. В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6. Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а если связаны с монтажом оборудования, то общими

положениями о договорах оказания услуг.

11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия

( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования. Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.

Ознакомьтесь так же:  Приказ на уволенного работника